31 octobre: un conseil vite fait. La vraie réunion... c'est pour après !

La veille de la Toussaint, M. Grégori a profité d'une réunion avec son équipe pour bâcler juste avant « en une demi-heure » de 20h30 à 21h, une réunion de conseil municipal.

Pendant ce conseil municipal, aucun point n'a été fait sur les travaux en cours dans le bourg qui durent depuis 6 mois et qui posent de réels problèmes aux gens de Ceton et des environs.

A 21 h, quand M. Grégori lève la séance. Nos 2 représentants et le public (4 personnes) sortent. M. Leroy se lève aussi expliquant qu'il ne peut pas rester, il est pressé. M. Grégori l’interpelle aussitôt pour qu'il ne parte pas en lui disant « on va parler des travaux » !

Pourquoi ne pas avoir abordé le sujet pendant le conseil municipal ? C'est secret ? Drôle de Démocratie !

En questions diverses, un point porte sur le rapport annuel concernant le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour … 2017, mais rien sur les analyses d’eau non conformes de juin et septembre dernier que Christine évoque. Le maire et nos délégués du SIAEP ne sont pas au courant ! Selon M. Vollet, la protection du captage du Bas-Mont-Morant n’est pas une priorité puisque tout va bien. Ah bon… !

Ensuite, un point sur la cantine de l’école. Rappelons qu'un audit sur l'école de Ceton réalisé par l’inspection d’académie, avant l'été, signalait que les repas distribués à l'école étaient : « peu adaptés pour les jeunes enfants, pas assez diversifiés, peu appétant et trop longs pour les élèves de maternelle … ». Lors de la réunion du conseil du 23 juillet et suite à cet audit de l’école adressé à tous les conseillers, Olivier avait demandé que les difficultés de l’école soient à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. Réponse négative du maire.

Et au lieu d'envisager des améliorations, Mme Nion, adjointe en responsabilité des affaires scolaires, a organisé un questionnaire de satisfaction. Résultat : 90% des familles sont contentes, les nouveaux enseignants aussi, les enfants également. Petit hic ! Seulement 23 réponses.

Mais surtout, Mme Nion explique alors que « les repas sont équilibrés par la diététicienne sur 5 semaines, par exemple une semaine des haricots et après des féculents... ». Mme la responsable des affaires scolaires est-elle sérieuse ? Si c'est le cas, changeons la responsable et la diététicienne.

Enfin, Christine signale que l’aire de jeux pour les touts petits est en très mauvais état, voire dangereux (vis rouillées dépassant, contre-plaqué dégradé, etc.) et demande si son entretien est prévu prochainement. Réponse du maire : son entretien était prévu, mais les agents communaux ont été mobilisés par une autre priorité : la réfection d’un logement pour une enseignante. A moins qu’ils n’aient été envoyés en priorité s’occuper des gravats du chantier du bourg déversés dans le bois de Beauvais (à lire ici) !

Le chantier d’aménagement du bourg va-il s'arrêter ? Non ... Ça continue !

A Ceton, l'exécutif s'occupe de tout de A à Z.

L'adjoint, responsable des travaux décide :

- de rempierrer un chemin inutile (voir photographie ci-dessous),

- d'autoriser l'entreprise choisie pour les travaux de la place de l'église à déposer les gravats dans le bois de Beauvais.

- de reprendre du service (bien qu'à la retraite) et de reprendre les manettes d'une pelleteuse pour égaliser les tas déposés par les camions et cacher la misère ! Plus de traces des déchets éventuellement polluants ! Pour ce travail, il s'est fait épauler par les employés municipaux pour en évacuer certains (entre autres, des blocs de béton armé hérissés de ferraille). Juste le jour où le journal “le Perche“ annonce qu'une plainte a été déposée et après les courriers envoyés à la préfecture et au conseil départemental... Coïncidence ?

Qui paiera les frais occasionnés par ce travail ?

Sur quel chapitre des dépenses au budget de la commune seront-ils imputés ?

Ou alors...l'adjoint prendra-t-il en charge la totalité du coût ?

A suivre ...

Pas de limitation de vitesse pour les Barry, propriétaires du bois, sur la double voie avec terre plein central !

Le chantier d’aménagement du bourg va-il s'arrêter ? (suite)

Aujourd'hui, l'entreprise Eurovia et la mairie se retrouvent devant un problème. La parcelle n°507 choisie par M. Guy Vollet comme décharge dans le bois de Beauvais, sature sous les gravats. Plus de place !

Suite à notre lettre du 19 juillet dernier à laquelle le maire n'a pas daigné répondre, les camions se sont succédés déchargeant terre, bitume, goudron, blocs de béton avec ferraille etc... jusqu'à saturation. Et maintenant, où vont-ils aller vider les camions de déchets du chantier ?

Coïncidence ? Le Perche du 17 octobre 2018 fait sa “ Une “ sur les dépôts sauvages en forêt et informe que l'amende peut aller de 75 à 75 000 €uros !

Petit problème. Dans le cas de notre commune, puisque c'est le maire qui est investi des pouvoirs de police municipale, il se verbalise lui-même ? Peu probable...

Que faire ? Puisque notre lettre de protestation auprès du maire, n'a pas été efficace, une plainte pour atteinte à l'environnement a été déposée à la gendarmerie le 15 octobre 2018.

Si vous voulez vous rendre compte de la situation, n'hésitez pas à venir vous promener dans le bois de Beauvais, vous constaterez qu'il n'est pas sérieux de parler de rempierrement de chemin. Qu'il s'agit bien de décharge !

En même temps, vous en profiterez pour admirer le magnifique “ relais de chasse “. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ?

A part les travaux de la rue de l'église, le monument aux morts déplacé de "1 mètre" ! Calme plat à Ceton cet été

- 2 mois et demi sans conseil municipal ...

- Pas de réponse à notre courrier adressé au maire concernant le chantier des 725 000 €uros.

- Pas de réponse non plus à notre courrier sur le dépôt sauvage de gravats dans le bois de Beauvais (article à lire ici).

Autre bizarrerie : Le monument aux morts déplacé de "1 mètre" !

Combien de milliers d'€uros pour déplacer de “ 1 mètre “ le monument aux morts ? Et surtout ... à quoi ça sert ? Les questions, que nous posions depuis des mois sur ce chantier, sont restées sans réponse.Dans la presse du 19 septembre dernier, l'adjointe au maire Françoise Nion s'exprime pour expliquer que “le monument aux morts sera déplacé suite à une concertation avec les anciens combattants“. Alors, pourquoi pas de concertation avec les conseillers lors du vote de ces travaux au conseil municipal du 27 février 2018 ?

Autre sujet d'étonnement : L'école !

La presse du 26 septembre apprend aux gens de Ceton que l'équipe des enseignants a été renouvelée en grande partie. Comment expliquer que nos 2 représentants au conseil municipal aient tenté maintes et maintes fois d'aborder cette problématique de l'école aux réunions de conseil, sans succès ? Le maire n'inscrivant jamais cette question à l'ordre du jour. Pas plus à la dernière réunion du conseil le 23 juillet dernier, bien que l'inspection académique ait rendu compte aux parents d'élèves et à quelques élus, de l'audit effectué à l'école de Ceton ?

En plus, malgré les tentatives de notre équipe, le maire n'a jamais mis à l'ordre du jour du conseil municipal :

- L'organisation des TAP, ni leur budget, ni les horaires.

- La suppression des classes : 3 en 4 ans et la diminution des effectifs !

- La réflexion sur le nombre d'enfants de Ceton scolarisés hors commune.

- Les choix à propos de la cantine scolaire.

Rappelons également que le maire a fait volte face en 2017 en abandonnant la compétence scolaire à la CDC. Et tout ça, sans aucun débat au conseil municipal qui ne fera qu'entériner la décision de confier cette compétence scolaire à la CDC.

Si vous voulez vous informer

et débattre de toutes ces questions

notre collectif « Ceton change de ton »

sera présent sur le marché

dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h30

Quoi ? des trottoirs dans le bois de Beauvais !

La petite cabane de chasse du bois de Beauvais patrimoine incomparable que le maire précédent avait réussi à sauver, va enfin avoir une 2ème voie d'accès à la hauteur de sa valeur !

M. Vollet, 3ème adjoint au maire et président de la commission travaux a pris l'initiative, bien sûr sans l'avis du conseil municipal, de rempierrer la bande de friche rachetée à M. Barry pour remplacer le chemin communal qu'on lui avait vendu en 2014. Mais pas rempierré avec du tout venant, oh que nenni, mais avec des matériaux nobles... les trottoirs de la rue de l'église !

Lisez donc la lettre que nous avons adressée au maire le 19 juillet dernier après la découverte de cette décharge sauvage.

Monsieur le maire,

Avant le week-end du 14 juillet, un dépôt sauvage de gravats, provenant probablement du chantier de rénovation des trottoirs de Ceton, a été effectué dans le bois de Beauvais. Nous sommes dans l'incompréhension totale et terriblement choqués.

1/ Le rôle de la municipalité est de lutter contre le dépôt sauvage de déchets et non pas de montrer l'exemple inverse. L'entreprise Eurovia, s'il s'agit bien d'elle, n'a pas découvert toute seule que la commune était propriétaire d'une parcelle de terrain à cet endroit du bois de Beauvais. Nous en déduisons qu'Eurovia a fait ce dépôt en accord avec la mairie.

2/ Pourquoi ces déchets n'ont-ils pas été triés ? On observe la présence de tuyaux en fibro-ciment (avec éventuellement de l'amiante), du revêtement de chaussée en goudron ou bitume.

3/ S'il s'agit d'utiliser ces déchets pour du rempierrement comment se fait-il qu'aucun chantier d'aménagement de cette parcelle n'a été prévu par le conseil municipal cette année, ni l'année précédente ? De plus les blocs de béton et buses en ciment semblent inappropriés. De toute façon, un décaissement préalable aurait été judicieux.

4/ Au cas où vous auriez encore dans l'idée d'empierrer cette parcelle afin de l'affecter à usage de chemin en doublement de l'allée forestière de M. Barry, il serait encore temps de prendre conscience de l'absurdité de cette solution, de ne faire aucun frais et de laisser au public son usage habituel. Nous vous rappelons que cette allée est utilisée depuis 36 ans par le public.

5/ Pour nous, il ne fait aucun doute que l'entreprise Eurovia, choisie pour le chantier des trottoirs, avait calculé son prix en prévoyant l'évacuation des gravats à sa charge et en conformité avec la réglementation.

Pour toutes ces raisons, la présence des gravats du chantier des trottoirs de Ceton dans le bois de Beauvais est inadmissible. Nous comptons sur votre réactivité pour les faire enlever le plus rapidement possible. Et aussi pour les autres dépôts qui pourraient exister sur notre commune.

Recevez, Monsieur le maire, nos salutations citoyennes.

 

Le juge des référés du Tribunal Administratif ne nous a pas suivi dans notre inquiétude...

La remise à neuf des trottoirs de la rue du Theil à la mi-mai, sans souci de la mise aux normes d'accessibilité, nous avait inquiétés pour la suite du chantier.

Le 11 juin 2018, le juge des référés du Tribunal Administratif ne nous a pas suivi dans notre inquiétude et n'a pas voulu suspendre les travaux jusqu'au jugement sur le fond de notre requête pour excès de pouvoir du maire.

Les arguments de l'avocate, représentant le maire (absent à l'audience) l'ont emporté dans la décision du juge. Entre autres, l'avocate a prétendu que ce chantier commencé mi-mai rue du Theil, ne faisait pas partie du projet de rénovation de la commune, mais était réalisé par le département.

Difficile de lutter contre de tels arguments !

De deux choses l'une :

- ou bien elle a raison et il est inadmissible que le département rénove des trottoirs à Ceton sans les mettre aux normes d'accessibilité. Et qu'en plus le maire laisse faire.

- ou bien elle se trompe et le maire a donc commandé ce chantier sans l'inclure dans le projet global, sans se soucier de l'accessibilité et sans l'avis du conseil municipal. En effet, il n'existe aucune trace de cette décision dans les comptes-rendus du conseil municipal, ni dans les rapports de travail des commissions voirie ou autre, et pour cause... ils sont inexistants !

Mais comment savoir ?

Voilà plus de 4 ans que nous nous battons pour avoir accès aux informations nécessaires sur les dossiers sans obtenir plus de transparence. On pourrait même finir par se décourager !

Et si vous, gens de Ceton, alliez aussi dans votre mairie demander des informations ? Peut-être auriez-vous plus de succès que nous... Qui sait ?

Et dans ce cas, pourquoi ne pas partager ces informations avec notre collectif ? Ce serait un juste retour des choses ...

4 ans que sur notre site, nous ne vous cachons rien du fonctionnement opaque du conseil municipal !

Vraiment dommage que le maire et son équipe n'acceptent pas la présence d'une opposition de 2 conseillers seulement au sein du conseil municipal. C'était la garantie d'un vrai débat démocratique... et sans risque pour eux !

Audience au tribunal administratif le 11 juin prochain

Que s'est-il passé depuis notre dernière réunion/débat du 12 avril 2018 sur l'aménagement de la place de l'église et la réfection des trottoirs ?

Comme convenu, une lettre a été adressée au maire . Malheureusement aucune réponse.

Excédé, notre collectif a décidé d'attaquer le maire au tribunal administratif pour excès de pouvoir. Christine Juy, notre représentante élue, s'y est collée. Mais la procédure risque d'être longue !

Les 3 dernières réunions de conseil sont toutes aussi peu passionnantes les unes que les autres ! Peu de commentaires à faire.

- Le 6 avril 2018 : vote du budget. Une lecture de chiffres fastidieuse… Aucune discussion sur le fond !

- Le 14 mai 2018 : A nouveau la désignation des délégués pour les nouvelles élections sénatoriales. Christine et Olivier n'ont pas représenté de liste (petit aparté : Pourquoi la réunion du conseil du 30 juin 2017, au cours de laquelle le maire n'a pas respecté le code électoral manque sur le site de la mairie ? Le tribunal a annulé l'élection des délégués, mais la réunion a pourtant bien eu lieu … étrange !) (pour lire notre compte-rendu, c'est ici).

-Le “ pompon “ c'est le 30 mai dernier ! Le maire convoque les 19 conseillers pour un conseil qui n'a duré que ...10 minutes ! Faut dire que le seul point à l'ordre du jour était de décider l'augmentation de 50 centimes du prix du repas du 13 juillet... On croit rêver !

Cette question n'aurait-elle pas pu être traitée le 14 mai, ou en même temps que d'autres questions plus importantes ? Par exemple les travaux dans le bourg.

En effet, comment se fait-il que l'organisation des déviations ait été si mal anticipée ?

Alors que les travaux ont commencé depuis plus d'une semaine :

- Lundi 21 mai, un arrêté du maire interdit le passage des voitures par le chemin des Guittières et de la Maroisse,

- le 29 mai, un 2ème arrêté interdit le passage des voitures de Bouillette à l'Aitre,

- Aucun panneau de déviation à Chatary, ni à Neuville,

- et dans le bourg, les piétons sont orientés par le chemin de la Peccoterie. Les poussettes et fauteuils roulants ne passent pas !

Surprise ! début mai, une pelleteuse casse les trottoirs et le tour des arbres, rue du Theil, à la hauteur de la rue de la Maroisse.

Dans la foulée, les tours des arbres sont repositionnés et les trottoirs bitumés. Ils sont neufs, mais ont-ils été mis aux normes d'accessibilité ?

Que va-t-il en être de la suite du chantier ? Sans réponse du maire à notre lettre, ni d’information à la réunion du conseil municipal du 14 mai, notre collectif a décidé d'agir. Christine fait une demande de référé au Tribunal Administratif pour bloquer les travaux, en attendant le jugement sur le fond pour excès de pouvoir du maire.

Le tribunal administratif répond rapidement, une audience est prévue le 11 juin.

Quel gâchis et perte de temps pour tout le monde. Tout cela aurait pu être évité, si une réelle information et un vrai débat démocratique existait au sein du conseil municipal et de la commune.

Combien de temps, pourrons-nous encore tolérer un tel dysfonctionnement ?

Chantier de 725 175 €uros pour transformer le bourg de Ceton: une liste d'interrogations remises au maire !

Le thème de l'aménagement de la place de l'église et de mise aux normes des trottoirs de deux rues principales n'a attiré que peu d'habitants de Ceton jeudi soir pour la réunion/débat proposé par le collectif citoyen “ Ceton change de ton“ : débat pourtant fructueux, qui aurait dû mobiliser davantage !

La réunion a commencé par un bref exposé de Christine Juy et Olivier Rondeau, les deux représentants du collectif élus au conseil municipal.

Exposé bref, et pour cause, le maire n'a délivré que de très rares informations sur ce chantier de 725 175 €uros aux réunions du conseil au cours desquelles aucun plan n'a été montré.

Ensuite, pendant plus de 2 heures, l'assemblée a confirmé ce manque d'information et de concertation auprès des habitants de Ceton, pourtant les premiers intéressés par l'aménagement de leur cadre de vie.

Des participants ont rappelé l'exemple du parking du Ruisseau réalisé sans concertation il y a 3 ans. Parking qu'ils trouvent “ peu praticable et surtout avec une sortie dangereuse et sans visibilité “. Ce qui montre, que pour ce nouveau chantier, il n'est peut-être pas inutile de poser des questions avant la réalisation ?

En tous cas, le souci majeur de tous, c'est la Sécurité. Quelles solutions ont été adoptées dans ce projet pour rendre compatible la circulation des poids lourds, engins agricoles, voitures d'un côté et les piétons, cyclistes, poussettes, fauteuils roulants en toute tranquillité pour chacun ?

Dans cet esprit une série de questions a été rédigée et sera remise au maire concernant des points noirs du projet.

Entre autres :

- Quelle solution a été retenue pour le rétrécissement de la rue de l'église, à proximité du Crédit Agricole ?

- Comment sera régulée la vitesse souvent excessive rue du Theil ?

- Quelle organisation de la circulation est prévue place de la poste ?

- Pourquoi déplacer le monument aux morts d'un mètre et pour quel coût ?

- Quelle amélioration au carrefour rue de l'église/rue du Theil ? ...

Le collectif espère que cette fois, le courrier remis au maire ne sera pas rejeté, comme les propositions faites il y a 2 ans sur l'environnement.

Réunion publique le jeudi 12 avril

Nous organisons une réunion / débat à Ceton le jeudi 12 avril prochain:

Un chantier de 725 175 €uros

pour transformer le bourg de Ceton !

Qu'en pensez-vous ?

Les conseillers n'ont vu aucun plan. Le maire leur demande pourtant d'accepter le choix de l'entreprise. Et vous, habitants de Ceton qu'en pensez-vous ?

 Avez-vous des idées et même des propositions sur ce sujet ?

- Comment voyez-vous cette nouvelle place de l'église ?

- Par exemple, trouvez-vous utile de déplacer d'un mètre le monument aux morts ?

- Qu'imaginez-vous pour la sécurité des petits et des grands dans notre bourg, à pied, à vélo, en fauteuil roulant, en poussette ? Etc.

 Toutes ces questions que le conseil municipal n'a pas débattu, venez en débattre avec nous :

 le jeudi 12 avril 2018 à 20h30

moyenne salle du Foyer Rural.

Avec Vous et avec Nous,

une Démocratie participative est possible.

Nous serons présents sur la place du marché dimanche 8 avril à partir de 10h pour vous informer de notre prochaine action.
Venez nous y rencontrer!

Conseil municipal du 16 mars 2018

Pourquoi tant de haine ?

Ce vendredi 16 mars, le conseil était réuni pour le vote des comptes administratifs de 2017. Ces comptes n'ont été disponibles en mairie que la veille à partir de 10h (mais sans les détails).

Christine avait demandé, entre autres, à consulter les détails de l'article 6419. Aucune réponse avant la réunion et quand elle renouvelle sa demande pendant le conseil, M. le maire lui répond qu'il veut bien lui remettre... mais après le conseil.

Nos 2 représentants tentent alors d'expliquer que pour se faire une opinion, c'est... avant le vote que les conseillers ont besoin de l'information... Et là, c'est le drame !

Une partie des conseillers de la majorité se déchaîne.

Mme Nion parle de délation, M. Voisin ʺ ne supporte plus que l'on évoque le trou de 203 000 €uros ʺ. M. Gachelin reproche qu' ʺ ils ne sont pas dans les commissions et que leurs questions ne font pas avancer la commune ʺ... Mme Thomas, la secrétaire, se sent obligée d'affirmer qu'elle est ʺ très vigilante ʺ (ce que personne n'a mis en doute.)

Devant l'impossibilité de vérifier que la gestion des congés maladies des employés municipaux est maintenant gérée de façon correcte, Christine et Olivier quittent la séance sous les invectives... Pourquoi tant de haine ?

Quelles fautes ont fait Christine et Olivier ? Ne sont-ils pas dans leur rôle de conseiller (qui plus est de l'opposition) lorsqu'ils veulent plus d'information et de transparence afin de voter en connaissance de cause ?

Si Messieurs Patrick Grégori, Guy Vollet, Philippe Ragot, André Besnier, Philippe Gachelin et Madame Françoise Manière siégeant au conseil précédent, avaient posé ces questions à M. Barbier entre 2008 et 2013, la commune aurait pu éviter des erreurs de gestion qui ont fait un trou de 203 000 €uros !

Conseil municipal du 27 février 2018

Macron gouverne sans les députés... à coup de 49/3

A Ceton, le maire gère la commune sans le conseil municipal !

 

Après avoir bafoué le code électoral (voir élections sénatoriales), il récidive au dernier conseil et prend, en dehors de ses pouvoirs, des décisions qui appartiennent au conseil municipal.

Point de l'ordre du jour n°3 : Aménagement place de l'église et mise aux normes des trottoirs.

Un chantier de 725 175 €uros TTC.

Le maire informe le conseil municipal qu'Ingénierie 61 a finalisé le projet, que l'appel d'offre qu'il a lancé est terminé et il demande au conseil d'approuver le choix de l'entreprise.

Christine et Olivier s'offusquent. Le projet n'a jamais été présenté au conseil. Aucun plan ne lui a été transmis, tout s'est passé en catimini en dehors du conseil municipal... Une opération de 725 175 €uros tout de même !

L'échange entre les 2 représentants de notre collectif et le maire est court et se résume à peu près à : “ Tout s'est fait en commission, vous n'êtes pas dans les commissions. Tant pis pour vous ˮ.

Faux ! Olivier avait pu se libérer pour être à la commission des finances du 11 juillet 2017 où Ingénierie 61 avait présenté un début d'ébauche de projet, mais rien de finalisé, rien de concret.

Des conseillers suggèrent timidement qu'il y a dû avoir d'autres réunions de commissions... mais on n'en saura pas plus. Quand se sont-elles réunies ? Qui était présent ? Quel travail ont-elles fait... Top secret !

En conclusion 725 175 €uros de travaux décidés entre le maire et Ingénierie 61.

Malgré l'absence totale d'information et de réflexion au sein du conseil, les conseillers votent et acceptent la proposition du maire par 16 voix pour, 1 contre et un refus de vote.

Point de l'ordre du jour n°4

ʺ La petite cabane de chasse du bois de Beauvais ʺ

Pourquoi ne pas commencer l'année par une histoire drôle, en guise de bons vœux pour 2018 ? L'histoire de ʺ la petite cabane de chasse du bois de Beauvaisʺ.

Construite il y a plus de 40 ans, avec des bons matériaux de récupérations peints en vert. Les chasseurs de l'époque devaient être contre le gaspillage. Des précurseurs !

Contre le gaspillage peut être, mais pas terrible question implantation. Ils l'ont construite... juste sur le chemin communal. Faut l'faire !

Oui, il faut savoir que l'allée forestière que tout le monde emprunte depuis plus de 50 ans, appartient au propriétaire du bois. Le chemin communal a été lui annexé et planté d'arbres en 1964.

Savoir aussi qu'après des années de conflit avec le propriétaire du bois (à propos des chemins communaux qu'il s'était approprié) la commune, après avoir gagné toutes les procédures judiciaires décide, contre tout bon sens, de lui céder les chemins communaux. Plus incompréhensible tu meurs ... .

Et alors que devient la cabane verte ? Comment sauver ce patrimoine ?

Simple, en 2013, la commune vend la parcelle de chemin sur lequel elle est construite. Plus de problèmes... Pas vraiment...

Car du coup, la commune n'a plus de chemin. Le bon sens aurait voulu qu'elle rachète l'allée forestière qui existe, empruntée depuis plus de 50 ans par le public. Eh bien non. Au lieu de cela, le propriétaire du bois vend une bande en friche qui passe juste derrière la fameuse cabane. Difficile de faire plus tordu !

Le budget 2014 prévoyait même 25 000 euros pour rendre praticable cette portion de chemin. Travaux jamais exécutés.

Le public continue donc d'emprunter l'allée forestière du propriétaire.

La cabane a été sauvée et mise en valeur par la coupe à blanc de la parcelle de bois. Et depuis on peut l'admirer depuis la route qui mène de Ceton à Avezé.

Fallait-il mieux sauver notre patrimoine chemins ou notre patrimoine cabane ?

Et en plus la mairie investit dans des panneaux pour protéger le patrimoine ... 
du propriétaire du bois. 
C'est pas beau ça ? !